Дело № 2-5591/2019 ~ М-5919/2019, первая инстанция

72RS0013-01-2019-006822-84

Дело № 2-5591/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тюмень 18 ноября 2019 года

Калининский районный суд города Тюмени в составе:

председательствующего судьи Ереминой О.М.,

при секретаре Сафаровой Э.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] к ООО «КСК Групп» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

[СКРЫТО] А.К. обратился в суд с иском к ООО «КСК Групп» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда. Исковые требования мотивированы тем, что между истцом [СКРЫТО] А.К. и ответчиком ООО «КСК Групп» заключен договор подряда 20/06-19 от 20 июня 2019 года, на возведение фундамента. Срок выполнения работ по договору истек 31 августа 2019 года. Истец за 1 этап работ оплатил 495 000,00 рублей. До настоящего времени ответчик обязательства по договору не исполнил. Истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой истец уведомил ответчика об отказе от исполнения договора и потребовал возврата уплаченных по договору денежных средств. Требования истца не удовлетворены. В связи с неисполнением в добровольном порядке требований потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 247 500,00 рублей. Неустойка за нарушение срока выполнения работ за 24 дня составила 11 880,00 рублей. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред. Таким образом, истец просит взыскать с ответчика денежные средства по договору в размере 495 000,00 рублей, штраф в размере 247 500,00 рублей, неустойку, предусмотренную п.п.8.3 договора, рассчитанную на день вынесения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 10 000,00 рублей.

Истец [СКРЫТО] А.К. в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Представитель истца [СКРЫТО] А.К. – Ионин М.М. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ООО «КСК Групп» в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Суд, заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В судебном заседании установлено следующее.

20 июня 2019 года между [СКРЫТО] А.К. и ООО «КСК Групп» заключен договор подряда 20/06-19 на возведение фундамента, объемом 28Х3 м на земельном участке, предоставленном заказчиком По условиям договора подрядчик ООО «КСК Групп» обязался возвести фундамент и сдать результат работ заказчику, а заказчик [СКРЫТО] А.К. обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные подрядчиком работы на условиях договора (л.д.7-11).

Согласно техническому заданию в работы, осуществляемые подрядчиком, входило возведение фундамента на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, с кадастровым номером № (л.д. 12).

Пунктом 2.1 договора установлена стоимость работ в размере 677 457,00 рублей. Стоимость работ определяется на основании согласованного технического задания и утвержденной сторонами сметы с учетом стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве работ.

Исходя из п. 4.1 договора оплата работ по договору производится заказчиком следующим образом: платеж в размере стоимости предусмотренной сметой для первого этапа работ в сумме 494 520,00 рублей выплачивается заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора; платеж за второй этап работ составляет 182 937,00 рублей и выплачивается заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи после завершения всех видов работ.

Выполнение работ по договору подрядчиком производится в сроки: дата начало работ: после оплаты за 1 этап; дата окончания работ: после оплаты за 1 этап 60 календарных дней (п. 3.1 договора).

Истец [СКРЫТО] А.К. оплату произвел в размере 495 000,00 рублей за 1 этап работ, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от 21 июня 2019 года (л.д.6).

Работы по возведению фундамента по договору подрядчиком в срок, установленный п.3.1 договора, не произведены, доказательств обратного в материалах дела не имеется. В связи с указанным, суд пришел к выводу, что обязательства ответчиком по осуществлению подрядных работ не выполнены.

29 августа 2019 года истцом ответчику вручена претензия в связи с нарушением сроков выполнения работы, содержащая требование до 31 августа 2019 года завершить возведение фундамента (л.д.17-18).

05 сентября 2019 года [СКРЫТО] А.К. направил в адрес ООО «КСК Групп» досудебную претензию, которая содержала уведомление об отказе от исполнения договора и требование о возврате оплаченной по договору суммы в размере 495 000,00 рублей (л.д.19-22).

Требования, изложенные в претензиях, ответчиком в добровольном порядке ответчиком не исполнены, доказательств иного суду не представлено.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми также Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 27 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Последствия нарушения сроков выполнения работ определены в ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

Так, согласно ч. 1 ст. 28 закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец реализовал право на отказ от исполнения договора, уплаченные им по договору денежные средства в сумме 495 000,00 рублей являются для истца убытками и подлежат взысканию с ответчика в полном объеме.

На основании ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда, размер которой, с учетом продолжительности нарушения обязательства, а также с учетом требований разумности и справедливости, суд определяет в 10 000,00 рублей, исковые требования в этой части подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно п. 1 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей, изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с п. 8.3 договора подряда, в случае нарушения срока выполнения работ, подлежит начислению неустойка, составляющая 0,1% от цены неисполненного обязательства.

Истцом представлен расчет неустойки, исчисленную в соответствии с условиями договора, за период с 31 августа 2019 года и до 24 сентября 2019 года в размере 11 880,00 рублей. Также заявлено о взыскании указанной неустойки на момент вынесения решения суда.

Из материалов дела следует, что претензия с уведомлением об отказе от исполнения договора направлена истцом ответчику почтовой связью, и согласно сведениям об отслеживании почтовых отправлений, данные которых являются открытыми, ответчиком получена 10 сентября 2019 года. Таким образом, договор подряда, заключенный между истцом и ответчиком, расторгнут с 10 сентября 2019 года, в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 453 ГК РФ, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Таким образом, обязательства ответчика по выполнению подрядных работ прекращены с 10 сентября 2019 года, оснований для взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения подрядчиком работ после указанной даты не имеется.

Сумма неустойки за 21 день просрочки составляет 10 395,00 рублей (495 000 руб. х 0,1% х 21 дн.), указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, исковые требования [СКРЫТО] А.К. в этой части подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебном заседании установлено, что требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены, в связи с чем с ООО «КСК Групп» в пользу [СКРЫТО] А.К. подлежит взысканию штраф в размере 257 697,50 рублей.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден при подаче иска в размере, пропорциональном размеру удовлетворенных судом требований.

Руководствуясь ст.ст. 12, 15, 309, 310, 330, 450.1 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ст.ст.3, 12, 56, 67, 103, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «КСК Групп» в пользу [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] денежные средства, уплаченные по договору, в размере 495 000,00 рублей, неустойку за период с 20 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года в размере 10 395,00 рублей, компенсацию морального вреда 10 000,00 рублей, штраф в размере 257 697,50 рублей, всего 773 092,50 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «КСК Групп» в доход бюджета муниципального образования г.Тюмень государственную пошлину в размере 8 554,00 рубля.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме в Тюменский областной суд путем подачи жалобы через Калининский районный суд г.Тюмени.

Председательствующий судья О.М. Еремина

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.