Дело № 2-181/2016 (2-3909/2015;) ~ М-3350/2015, первая инстанция

По делу (номер обезличен)

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

(дата обезличена)

Кстовский городской суд (адрес обезличен) в составе: председательствующего – судьи Елисеевой Н.В.,

при секретаре – Горине А.Е.,

с участием представителя истца Г, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску [СКРЫТО] О. В. к ООО «РосБрус» о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

у с т а н о в и л:

[СКРЫТО] О.В. обратился в суд с настоящим иском и просит, с учетом ст.39 ГПК РФ, взыскать с ООО «РосБрус» в счет отказа от исполнения договора подряда (номер обезличен), заключенного (дата обезличена) денежные средства в размере (номер обезличен) рублей, неустойку в размере (номер обезличен) рублей, компенсацию морального вреда в размере (номер обезличен) рублей, штраф.

Свои исковые требования мотивирует следующим.

(дата обезличена) между ООО «РосБрус» и [СКРЫТО] О.В. заключен договор подряда (номер обезличен).

Согласно условий договора подряда, подрядчик обязался в соответствии с техническим заданием, на основании характеристик и топографических конфигураций, определенных в Приложениях (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен) к договору выполнить строительно-монтажные работы – строительство жилого дома, и передать его заказчику [СКРЫТО] О.В. по акту, а [СКРЫТО] О.В. взял обязательство принять результат выполненной работы и оплатить в порядке и на условиях договору.

Согласно условиям договора ответчик обязался выполнить строительство дома на принадлежащем истцу земельном участке, расположенном по адресу: (адрес обезличен) (адрес обезличен)

Однако, до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены, работы по строительству жилого дома не выполнены, то есть акта приема-передачи дома не имеется, в связи с чем истец вынужден отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных по договору денежных сумм в размере (номер обезличен) рублей.

В настоящее время работы ответчиком прекращены, при этом им выполнены работы по заложению фундамента, которые в свою очередь выполнены не корректно, а именно, согласно отчета, составленного (номер обезличен) фундаментальная плита не забетонирована, выполнена только подложка. Следует изменить проектное решение по фундаментам дома, в связи с возможными осадками, которые могут проявиться со временем из-за развития деформаций и проявления неравномерности осадок за счет промерзания грунтового основания и оползневых проявлений склона. Фундаментальная плита должна быть дополнена по контору фундамента близком к склону оврага рядом буронабивных свай длиной 5 метров с сечением 250-300 мм. Согласно проекта на месте выполнена врезка в склон. в основании фундаментальной плиты залегают коренные глины, однако фундамент по проекту решен не корректно: часть фундамента представляет собой фундамент мелкого заложения, что указывает на не качественность выполнения ответчиком взятых на себя обязательств по договору.

Истец [СКРЫТО] О.В., извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Его представитель по доверенности Г заявленные исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ООО «РосБрус», извещенный о времени и месте регистрации юридического лица, в судебное заседание не явился, судебная корреспонденция вернулась в суд без вручения адресату. с отметкой «по истечении срока хранения».

Учитывая мнение представителя истца, не возражавшей против, суд рассматривает настоящее гражданское дело в отсутствии представителя ответчика, в порядке заочного судопроизводства.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона РФ от (дата обезличена) N 2300-1 "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ от (дата обезличена) N 2300-1 "О защите прав потребителей", 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5статьи 24настоящего Закона.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основаниипункта 1настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренныхпунктом 1настоящей статьи…

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В соответствии со ст. 31 Закона РФ от (дата обезличена) N 2300-1 "О защите прав потребителей", 1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1статьи 28ипунктами 1и4 статьи 29настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования…

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона

(дата обезличена) между ООО «Росбрус» (подрядчик) и [СКРЫТО] О.В. (заказчик) заключен договор подряда (номер обезличен).

Согласно п.2.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство в сроки, установленные договором, выполнить своими силами и средствами либо с привлечением субподрядных организаций строительно-монтажные работы в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной в Приложении (номер обезличен) смете на проведение строительно-монтажных работ, строительными нормами (СНиП).

Согласно Приложению (номер обезличен) к договору подряда (номер обезличен) от (дата обезличена), ООО «Росбрус» взяло на себя обязательство по строительству жилого дома, расположенного по адресу: (адрес обезличен) (адрес обезличен) расположенного на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности.

Согласно п.6.1 договора подряда, стоимость строительно-монтажных работ определяется сметой на проведение строительно-монтажных работ, согласованной сторонами в Приложении (номер обезличен) к договору, и составляет (номер обезличен).

Из представленных квитанций следует, что [СКРЫТО] О.В. произведена оплата ООО «Росбрус» в размере (номер обезличен).

Из текста искового заявления и объяснений представителя истца следует, что ООО «Росбрус» исполнило свои обязательства не надлежащим образом, а именно, была произведена подготовка фундамента.

Согласно отчету, составленного (данные обезличены) фундаментальная плита не забетонирована, выполнена только подложка. Следует изменить проектное решение по фундаментам дома, в связи с возможными осадками, которые могут проявиться со временем из-за развития деформаций и проявления неравномерности осадок за счет промерзания грунтового основания и оползневых проявлений склона. Фундаментальная плита должна быть дополнена по контору фундамента близком к склону оврага рядом буронабивных свай длиной 5 метров с сечением 250-300 мм. Согласно проекта на месте выполнена врезка в склон. в основании фундаментальной плиты залегают коренные глины, однако фундамент по проекту решен не корректно: часть фундамента представляет собой фундамент мелкого заложения.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Росбрус» данные работы выполнило некачественно.

До настоящего времени работы по строительству жилого дома ООО «Росбрус» не выполнены, акт приема-передачи выполненных работ между сторонами не подписан.

Таким образом, требования истца о взыскании с ООО «Росбрус» денежных средств, уплаченных по договору подряда, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Размер неустойки, предусмотренный п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» составляет за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) (номер обезличен) рублей.

Однако, учитывая положения ст.28 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), суд определяет размер неустойки в размере (номер обезличен) рублей.

В силу ст. 15 Закона РФ от (дата обезличена) N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Из разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от (дата обезличена) N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере (номер обезличен) рублей.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от (дата обезличена) N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

По правилам п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от (дата обезличена) N 2300-1 "О защите прав потребителей" размер штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя составляет 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Следовательно с ООО «Росбрус» в пользу истца надлежит взыскать штраф в размере (номер обезличен) рублей.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, с ООО «Росбрус» в бюджет Кстовского муниципального района следует взыскать государственную пошлину в размере (номер обезличен) рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, 233-237 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования [СКРЫТО] О. В. удовлетворить.

Взыскать с ООО «РосБрус» в пользу [СКРЫТО] О. В. в счет отказа от исполнения договора подряда (номер обезличен), заключенного (дата обезличена) денежные средства в размере (номер обезличен) рублей, неустойку в размере (номер обезличен) рублей, компенсацию морального вреда в размере (номер обезличен) рублей, штраф в размере (номер обезличен) рублей.

Взыскать с ООО «РосБрус» в бюджет Кстовского муниципального района (адрес обезличен) государственную пошлину в размере (номер обезличен) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в (номер обезличен) областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

п.п.судья Кстовского городского суда - Н.В.Елисеева

копия верна: судья - Н.В.Елисеева

.