Дело № 2-858/2020 (2-6297/2019;) ~ М-5756/2019, первая инстанция

Дело № 2-858/2020

25RS0001-01-2019-007346-32

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 января 2020 года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего В.А. Воробьева

при секретаре О.Д. Фунтиковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» к [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевне о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд с названным иском, в обоснование заявленных требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] Н.Н. был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям дачного дома, расположенного по адресу: <адрес>, урочище «<адрес> участок №, кадастровый номер земельного участка №. В соответствии с п. 8 договора на [СКРЫТО] Н.Н была возложена обязанность уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий, предусмотренных договором. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения договора, который считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Подписанный Заявителем экземпляр Договора поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ Впоследствии срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта заявителя был перенесен согласно дополнительному соглашению № до ДД.ММ.ГГГГ. К данному сроку [СКРЫТО] Н.Н. должны были быть выполнены мероприятия, предусмотренные п. 11 Технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, а Сетевая организация - обязанности, предусмотренные пунктом 6 договора, состоящие в проверке надлежащего выполнения ТУ Заявителем, осмотре электроустановок Заявителя, осуществлении фактическою присоединения к электрическим сетям с оформлением документов. Между тем, в нарушение п. 8 вышеуказанного договора [СКРЫТО] Н.Н. не уведомила Сетевую организацию о выполнении технических условий и готовности к технологическому присоединению. В связи с просрочкой выполнения [СКРЫТО] Н.Н. мероприятий, предусмотренных техническими условиями более чем на 12 месяцев. 30.10.2019г. АО «ДРСК» направило в адрес [СКРЫТО] Н.Н. претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашение о расторжении Договора. Однако ответ на указанную претензию получен не был. Между тем обязательства АО «ДРСК» носят встречный характер. Невыполнение Заявителем Технических условий влечет невозможность осуществить фактическое присоединение объекта Заявителя к сетям АО «ДРСК» и является основанием для расторжения Договора в судебном порядке по инициативе Сетевой организации. Сетевая организация в письме № от ДД.ММ.ГГГГ сообщила Заявителю, что выполнила обязательства по договору в части мероприятий, возложенных на Сетевую организацию по строительству электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя и была готова в любое время после получения уведомления от Заявителя о выполнении технических условий осуществить технологическое присоединение объекта Заявителя к электрическим сетям. Однако указанное письмо оставлено [СКРЫТО] Н.Н. без ответа. Так же за невыполнение [СКРЫТО] Н.Н. мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в срок, установленный договором, ей начислена неустойка, с даты, следующей за датой окончания срока выполнения мероприятий по ТП с ДД.ММ.ГГГГ. Просит расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевной. Взыскать с [СКРЫТО] Н.А в пользу АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий в размере 9 487 рублей, а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 400 рублей.

Представитель истца, в судебное заседание не явилась, о дате, месте и времени судебного заседания извещена, надлежащим образом, направила в адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

[СКРЫТО] Н.Н. в судебное заседание не явилась, о дате, месте и времени слушания дела извещалась судом надлежащим образом по адресу, указанному в исковом заявлении, а так же справке ОАСР Судебные извещения вернулись в адрес суда с отметкой «истек срок хранения» и неявкой адресата.

В соответствии с п. 1 ст. 35 и п. 1 ст. 167 ГПК РФ на лиц, участвующих в деле, возложена обязанность добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Неявка ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения дела является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

Кроме этого, в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, а также Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях, имеет право на разбирательство дела в разумные сроки.

При указанных обстоятельствах, с учетом требований ч. 3,5 ст.167 ГПК РФ, суд признает причины неявки ответчика неуважительными и, на основании ст. 233 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив и оценив материалы гражданского дела в их совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», а также «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Пунктом 3 Правил технологического присоединения закреплено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] Н.Н. был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям дачного дома, расположенного по адресу: <адрес>, урочище «<адрес> участок №, кадастровый номер земельного участка №.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил).

В соответствии с п. 5 Договора заключенного между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] Н.Н. суммарный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

Подписанный Заявителем экземпляр Договора поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта заявителя был перенесен до ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. 1. Договора № от ДД.ММ.ГГГГ.сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимащих устройств объекта – дачного дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств – 15кВт; категория надежности №; класс напряжения -0,4 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с п. 10 Договора стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Постановлением Департамента по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. и составляет 550 рублей в том числе НДС 18%. (83 рубля 90 копеек)

Согласно п. 11 Договора в течение 30 рабочих дней с момента подписания Договора Заявитель оплачивает 100 % размера оплаты за технологическое присоединение наличными денежными средствами в кассу сетевой организации или путем внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Оплата за технологическое присоединение в размере 550 рублей, была оплачена [СКРЫТО] Н.Н. в полном объеме в сроки, предусмотренные договором.

Кроме того, согласно условиям п. 8 Договора Заявитель обязуется осуществить мероприятия, указанные в технических условиях, в срок, предусмотренный договором и уведомить Исполнителя о выполнении технических условий.

Разделом 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, установлен перечень мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых заявителем в пределах границ своего участка, а именно: 11.1 Монтаж захода ЛЭП от точки присоединения до вводно-распределительного устройства заявителя. 11.2 Монтаж энергопринимающих устройств в соответствии с ПУЭ. 11.3 Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.; 11.4 Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности и в соответствии с г. 1.5 «Правил устройства электроустановок» и гл. 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований: 1) Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям: класс точности трехфазного прибора учета активной энергии – не ниже 2,0; 2) измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55. 3) измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5. «Правил учета электрической энергии» и пункта 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 11.5 Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной нагрузке энергопринимающих устройств. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

Однако, в нарушений условий, уведомление от [СКРЫТО] Н.Н. об исполнении технических условий, указанных в п. 8 Договора, в адрес сетевой организации не поступало.

В то время, как письмом от ДД.ММ.ГГГГ. № АО «ДРСК» в адрес [СКРЫТО] Н.Н. доведены сведения о том, что АО «ДРСК» выполнило свои обязательства по договору на технологическое присоединение от ДД.ММ.ГГГГ №, в части мероприятий возложенных на сетевую организацию по строительству электрических сетей до границ участка, на котором должны быть расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В силу ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

На основании ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно п. 16 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологиескому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда

Материалами дела подтверждается, что истцом в адрес ответчика направлялось уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, однако письма возвращены в адрес ресурсоснабжающей организации с отметкой «истек срок хранения».

С учетом изложенного, суд находит требования АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» к [СКРЫТО] Н.Н. обоснованными и полагает возможным расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевной.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащею исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

По условиям пункта 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Департамента по тарифам Приморскою края и составляет 550 рублей 00 копеек. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 30 дней с момента подписания договора наличными денежными средствами в кассу Сетевой организации или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

Согласно абз. 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 и пункта 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанною общею размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

АО «ДРСК» соблюдены требования подпункта «в» пункта 16 Правил №861 об ограничении периода начисления неустойки интервалом в 1 год.

Невыполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в срок, установленный пунктом 5 Договора, послужило основанием для начисления ему неустойки с даты следующей за датой окончания срока выполнения мероприятий по ТП - с ДД.ММ.ГГГГ.

Проверив расчет представителя истца, и признав его верным, суд полагает возможным взыскать с [СКРЫТО] Н.Н. неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий в размере 9 487 рублей, из расчета (365 дней просрочки х5% неустойка, предусмотренная п.17 договора)-550 рублей, уплаченных [СКРЫТО] Н.Н. по договору.

Кроме того, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца также подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6400 руб., уплата которой подтверждена платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194–198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

исковое заявление Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» к [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевне о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки - удовлетворить.

Расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевной.

Взыскать с [СКРЫТО] [СКРЫТО] Николаевны в пользу АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий в размере 9 487 рублей, а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 400 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Воробьев В.А.